Лот №1, выполнение работ по реализации проектов в рамках развития внутрикорпоративных коммуникаций
Скрыть лот №1
Извещение о проведении процедуры закупки "Запрос предложений № 2314272-1" (Идёт приём заявок)
|
|
Принять участие: (*время Московское)
|
|
Многоэтапность:
|
Процедура проводится в 1 этап.
|
Возможность проведения процедуры переторжки:
|
Возможно.
Внимание! Возможна приостановка переторжки, согласно п.10 Раздела 1 Приложения 12 ЕОСЗ.
|
Организатор запроса предложений:
|
Акционерное общество "Атомкомплект", Россия, 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 25, стр. 1
|
Контактное лицо организатора:
|
Астахова Мария Сергеевна
Специалист
|
Информация о заказчиках:
|
Наименование
|
Контактная информация по проведению тендера
|
ИНН
|
КПП
|
ГК Росатом
|
Место нахождения: 119017, Российская федерация, г. Москва, Ордынка Б. ул, 24
Почтовый адрес: 119017, Российская федерация, г. Москва, Ордынка Б. ул, 24
|
7706413348
|
770601001
|
|
Предмет закупки:
|
Право заключения договора на выполнение работ по реализации проектов в рамках развития внутрикорпоративных коммуникаций
|
Предмет договора по лоту:
|
выполнение работ по реализации проектов в рамках развития внутрикорпоративных коммуникаций
|
Категория продукции:
|
[70.22.1] Услуги консультативные по вопросам управления деятельностью предприятия
|
Начальная (максимальная) цена договора:
|
29 275 441,00 руб. (в том числе НДС)
|
Условия поставки:
|
в соответствии с Частью 3 «Проект договора» Тома 1 документации по запросу предложений.
|
Условия оплаты:
|
в соответствии с Частью 3 «Проект договора» Тома 1 документации по запросу предложений.
|
Обеспечение заявки на участие в запросе предложений:
|
Не требуется
|
Критерии оценки:
|
1. Цена договора;
2. Квалификация участника;
2.1. Опыт участника процедуры закупки.
|
Признак принадлежности к субъектам МСП:
|
Нет ограничений по принадлежности к субъектам МСП
|
Регламентные даты:
|
Дата и время окончания приёма предложений на участие в запросе предложений:
|
07.03.2017 12:00
|
Дата вскрытия конвертов в запросе предложений:
|
07.03.2017 12:00
|
Дата и время рассмотрения предложений на участие в запросе предложений:
|
15.03.2017 23:59
|
Дата оценки предложений и подведения итогов закупки:
|
17.03.2017
|
Срок заключения договора после определения победителя:
|
28.03.2017
|
Прочее:
|
Позиции:
|
№
|
Наименование
|
Количество
|
Ставка НДС
|
Дата начала поставки
|
Дата окончания поставки
|
1
|
Консультационно-информационные услуги
|
1.000 ЕР
|
18%
|
28.03.2017
|
28.04.2017
|
2
|
Проч.усл, связанные с предприн.деятельн.
|
1.000 ЕР
|
18%
|
29.04.2017
|
31.12.2017
|
Просмотр позиций по лоту
|
Требования к участникам:
|
№
|
Формулировка требования
|
1
|
быть зарегистрированным в качестве юридического лица в установленном в РФ порядке (для российских юридических лиц); быть зарегистрированным в качестве индивидуального
предпринимателя в установленном в РФ порядке (для российских индивидуальных предпринимателей); быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права в соответствии с
законодательством государства по месту нахождения (для иностранных участников);
Требуемые документы:
- копия документа, подтверждающего полномочия лица на подписание заявки на участие в закупке от имени участника закупки (документы, подтверждающие полномочия лица,
выполняющего функции единоличного исполнительного органа (для юридического лица); если заявка на участие в закупке подписывается по доверенности, то в составе заявки также
предоставляется такая доверенность). Если заявка на участие в закупке и (или) входящие в ее состав документы подписаны разными лицами, то документы, подтверждающие
полномочия лица на подписание заявки и (или) входящих в ее состав документов, должны быть представлены на каждого подписавшего в соответствии с полномочиями;
- копия уведомления о возможности применения участником закупки упрощенной системы налогооблажения (для участников закупки, применяющих ее);
- копии учредительных документов в действующей редакции (для юридических лиц);
- копии документов о государственной регистрации из следующих: - для юридических лиц – копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (выписка из
ЕГРЮЛ); для индивидуальных предпринимателей – копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее - выписка ЕГРИП). - Выписка из ЕГРЮЛ
или выписка из ЕГРИП должна быть получена не ранее чем за 6 месяцев (а если были изменения – то не ранее внесения таких изменений в соответствующий реестр) до дня
официальной публикации извещения о проведении закупки; допускается предоставление указанных выписок, сформированных с помощью сайта http://egrul.nalog.ru/#; - для иных
физических лиц – копии документов, удостоверяющих личность; - для иностранных лиц – копии документов о государственной регистрации в качестве субъекта гражданского права в
соответствии с законодательством государства по месту нахождения, сопровождающиеся переводом на русский язык; в составе заявки, предоставляемой в бумажной форме, данные
документы предоставляются легализованными (допускается апостилирование) с нотариально заверенным переводом на русский язык;
- заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» обязательство в случае заключения с ним договора представить до момента заключения договора: -
решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ,
учредительными документами юридического лица и если для участника закупки заключение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения
договора являются крупной сделкой; - решение об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого одобрения установлено
законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки выполнение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в
закупке, обеспечение договора является сделкой с заинтересованностью или сведения, что данная сделка для такого участника не является крупной сделкой и/или сделкой с
заинтересованностью, что его организация не попадает под действие требования законодательства о необходимости наличия решения об одобрении или о совершении крупной сделки
и/или сделки с заинтересованностью, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом.
|
10
|
отсутствие за последние 2 года в отношении участника закупки следующих, подтвержденных документально, установленных фактов и случаев в рамках закупок, проводимых
Госкорпорацией «Росатом» и ее организациями в соответствии со Стандартом: а) случаев уклонения от заключения договора по результатам закупок, в которых участник признан
победителем закупки или с ним было принято решение о заключении договора, как с единственным участником закупки: - прямой письменный отказ от подписания договора; - не
подписание проекта договора в предусмотренный для этого в документации срок; - предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора в противоречие
ранее установленным в документации и (или) в заявке такого участника, а также достигнутым в ходе преддоговорных переговоров условиям; - непредставление документов,
обязательных к предоставлению до заключения договора и предусмотренных документацией и обязательствами, отраженными в заявке данного участника; - отказ иностранного участника,
от подписания договора на условиях, предложенных в ходе проведения закупки и указанных на ЭТП таким участником; б) случаев непредставления обеспечения договора, если
договором, заключенным по результатам закупки было предусмотрено его предоставление после заключения договора; в) установленных правоохранительными органами фактов
предоставления недостоверных сведений, существенных для принятия закупочной комиссией решения о допуске участника к участию в закупке и (или) оценки его заявки, указанных
участником закупки в своей заявке, приведших к уголовному наказанию виновных лиц; г) случаев расторжения договора по решению суда или по соглашению сторон в связи с
существенным нарушением поставщиком условий договора.
Требуемые документы:
- документы не предоставляются. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется организатором закупки (заказчиком) самостоятельно по наименованию и ИНН
участника закупки (сайт http://zakupki.rosatom.ru/Web.aspx?node=unscrupulous)
|
11
|
Участник запроса предложений должен подтвердить, что каждый из привлекаемых субподрядчиков, выполняющих работы на сумму более 5% от общей цены заявки участника запроса
предложений: а) осведомлен о привлечении его в качестве субподрядчика; б) согласен с выделяемым ему перечнем, объемами и сроками выполнения работ.
Требуемые документы:
- Копии договоров (в том числе предварительные или под условием) с указанием перечня, объема и сроков выполнения работ, возлагаемых на субподрядчика. В случае отсутствия в
составе заявки на участие в запросе предложений указанных договоров, документы, представленные на такого субподрядчика считаются не поданными и сведения, указанные в таких
документах не учитываются при рассмотрении данной заявки на участие в запросе предложений. План распределения видов и объемов работ между участником запроса предложений и
субподрядчиками (соответствующая форма ЭТП).
|
12
|
наличие опыта*: должен иметь в рамках заключенных договоров не менее 1 (одного) завершенного в 2014 – 2017 гг. проекта по выпуску1 любого издания2. 1под выпуском изданий
следует понимать подготовку текстовых и иллюстративных материалов, графических материалов, графических макетов (верстки). 2 под изданием понимается документ, предназначенный
для распространения содержащейся в нем информации, прошедшей редакционно-издательскую обработку, самостоятельно оформленный, имеющий выходные сведения. Под документом
понимается зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать. ? Печатное издание: Издание, полученное печатанием или
тиснением, полиграфически самостоятельно оформленное. ? Электронное издание: Издание, для использования которого необходимы средства вычислительной техники. (ГОСТ 7.60-2003
«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Основные виды. Термины и определения»). *При проверке на соответствие данному требованию
учитывается опыт участника запроса предложений. При отсутствии опыта у участника запроса предложений, к учету будет принят опыт субподрядчика, привлекаемого для исполнения
договора. наличие опыта*: должен иметь в рамках заключенных договоров не менее 1 (одного) завершенного в 2014 – 2017 гг. проекта по созданию и/или развитию (доработке)
информационных систем по обработке обращений граждан. *При проверке на соответствие данному требованию учитывается опыт участника запроса предложений. При отсутствии опыта у
участника запроса предложений, к учету будет принят опыт субподрядчика, привлекаемого для исполнения договора.
Требуемые документы:
- справка об опыте выполнения договоров (подраздел 5.1, Форма 4) в формате Word или Excel (желательно в Excel) с обязательным приложением копий следующих документов,
оформленных в соответствии с правилами бухгалтерского учета: ? документов, подтверждающих состав работ и(или) услуг, составленных в рамках договора, подписанных сторонами
договора, содержащих следующие сведения: ? реквизиты договора (номер и дата); ? перечень выполненных и(или) оказанных работ и(или) услуг; ? документов, подтверждающих
исполнение работ и(или) услуг, составленных в рамках договора для финансовой отчетности, подписанных сторонами договора, содержащих следующие сведения: ? реквизиты договора
(номер и дата); ? перечень переданных и принятых заказчиком по договору работ и(или) услуг; ? количество переданных и принятых заказчиком по договору работ и(или) услуг.
|
13
|
наличие кадровых ресурсов: должен иметь достаточное для исполнения договора количество кадровых ресурсов соответствующей квалификации (также учитываются кадровые ресурсы
привлекаемых субподрядчиков, указанных в заявке участника), в том числе: ? не менее 2 (двух) специалистов, прошедших обучение в образовательном учреждении1, направленное на
получение информации о развитии атомной отрасли, ее истории, структуре, новых направлениях, корпоративных стандартах, стратегии развития. 1- под образовательным учреждением
понимается учреждение, которое имеет государственную аккредитацию по программам образования в области развития организаций и персонала атомной отрасли. Государственная
аккредитация образовательного учреждения подтверждается свидетельством о государственной аккредитации, выданным уполномоченным аккредитационным органом, со всеми
подтверждающими приложениями и срок действия которого составляет: - шесть лет для организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным профессиональным
образовательным программам; - двенадцать лет для организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам.
Требуемые документы:
- справка, подтверждающая наличие у участника запроса предложений, привлекаемых субподрядчиков, соответствующих кадровых ресурсов, необходимых для полного и своевременного
выполнения договора (соответствующая форма ЭТП) с обязательным предоставлением: документов по специалистам, подтверждающих их квалификацию, а именно: • копии документов2,
подтверждающих прохождение обучения (сертификаты, удостоверения, свидетельства и т.п.) и копии программ обучения образовательного учреждения, по которым проходило обучение;
в случае если привлекаемые кадровые ресурсы не состоят в штате участника запроса предложений в составе заявки должно быть представлено их письменное согласие на
привлечение к выполняемым работам по договору, являющихся предметом настоящего запроса предложений (подраздел 5.1, Форма 5). 2 в подтверждение квалификации требуемых
специалистов к зачету будут приниматься документы, подтверждающие прохождение обучения по одному или нескольким направлениям: - развитие атомной отрасли - и/или история
атомной отрасли - и/или структура атомной отрасли и/или новые направления атомной отрасли - и/или корпоративные стандарты атомной отрасли - и/или стратегия развития атомной
отрасли.
|
2
|
если исполнение договора предусмотрено на территории РФ: иметь право на ведение деятельности в соответствии с законодательством РФ (для российских участников); иметь право на
ведение деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения такого участника закупки и в соответствии с законодательством РФ (для иностранных
участников); если исполнение договора предусмотрено на территории иностранного государства: иметь право на ведение деятельности в соответствии с законодательством РФ (для
российских участников); иметь право на ведение деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения такого участника закупки (для иностранных
участников); иметь право на ведение деятельности в соответствии с законодательством государства по месту исполнения договора (для российских и иностранных участников).
Требуемые документы:
- заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» подтверждение о наличии права ведения деятельности в соответствии с законодательством по месту
нахождения участника закупки и месту исполнения договора. Иностранными участниками дополнительно предоставляется краткая пояснительная записка, содержащая: - положения
законодательства государства по месту его нахождения и (или) ведения деятельности, регламентирующие их правоспособность и условия осуществления деятельности, связанной с
исполнением обязательств по договору (контракту), заключаемому по итогам закупки; - наименование и реквизиты (номер и дата принятия, номер и дата действующей редакции)
национальных нормативных правовых актов, в соответствии с которыми ведет свою деятельность иностранный участник закупки.
|
3
|
не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
Требуемые документы:
- подтверждение участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке», о ненахождении субподрядчиков в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в
отношении субподрядчиков решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества субподрядчиков, наложенного по решению суда,
административного органа, о неприостановлении деятельности субподрядчиков;
- заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» подтверждение: - о ненахождении участника закупки в процессе ликвидации (для юридического лица);
- об отсутствии в отношении участника закупки решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом)
|
4
|
не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) деятельность,
которой приостановлена;
Требуемые документы:
- подтверждение участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке», о ненахождении субподрядчиков в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в
отношении субподрядчиков решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества субподрядчиков, наложенного по решению суда,
административного органа, о неприостановлении деятельности субподрядчиков;
- заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» подтверждение: - об отсутствии ареста имущества участника закупки, наложенного по решению суда,
административного органа; - о неприостановлении деятельности участника закупки.
|
5
|
соответствовать требованиям, установленным на основании поручений Правительства РФ: должен раскрыть информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в
том числе конечных).
Требуемые документы:
- заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» обязательство в случае заключения с ним договора представить до момента заключения договора
сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в закупочной документации и документы,
подтверждающие данные сведения.
|
6
|
уровень обеспеченности финансовыми ресурсами участника закупки должен быть не ниже 30 единиц, согласно методике расчета
Требуемые документы:
- копии бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший финансовый год и за истекший период финансового года (6 месяцев текущего финансового года/ 9 месяцев текущего
финансового года) в соответствии с требованиями и порядком, предусмотренными разделом 3 документации.
|
7
|
отсутствие сведений об участнике закупки в следующих реестрах недобросовестных поставщиков: - в реестре, ведущемся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля
2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; - в реестре, ведущемся в соответствии с положениями законодательства РФ о размещении
государственных и муниципальных заказов.
Требуемые документы:
- документы не предоставляются. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется по данным реестрам организатором закупки (заказчиком) самостоятельно.
|
8
|
отсутствие сведений о субподрядчике/соисполнителе закупки в следующих реестрах недобросовестных поставщиков: - в реестре, ведущемся в соответствии с положениями Федерального
закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; - в реестре, ведущемся в соответствии с положениями законодательства
РФ о размещении государственных и муниципальных заказов.
Требуемые документы:
- документы не предоставляются. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется по данным реестрам организатором закупки (заказчиком) самостоятельно.
|
9
|
отсутствие за последние 2 года в отношении участника закупки следующих, подтвержденных документально, установленных фактов и случаев в рамках закупок, проводимых
Госкорпорацией «Росатом» и ее организациями в соответствии со Стандартом: а) случаев уклонения от заключения договора по результатам закупок, в которых участник признан
победителем закупки или с ним было принято решение о заключении договора, как с единственным участником закупки: - прямой письменный отказ от подписания договора; - не
подписание проекта договора в предусмотренный для этого в документации срок; - предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора в противоречие
ранее установленным в документации и (или) в заявке такого участника, а также достигнутым в ходе преддоговорных переговоров условиям; - непредставление документов,
обязательных к предоставлению до заключения договора и предусмотренных документацией и обязательствами, отраженными в заявке данного участника; - отказ иностранного участника,
от подписания договора на условиях, предложенных в ходе проведения закупки и указанных на ЭТП таким участником; б) случаев непредставления обеспечения договора, если
договором, заключенным по результатам закупки было предусмотрено его предоставление после заключения договора; в) установленных правоохранительными органами фактов
предоставления недостоверных сведений, существенных для принятия закупочной комиссией решения о допуске участника к участию в закупке и (или) оценки его заявки, указанных
участником закупки в своей заявке, приведших к уголовному наказанию виновных лиц; г) случаев расторжения договора по решению суда или по соглашению сторон в связи с
существенным нарушением поставщиком условий договора.
Требуемые документы:
- документы не предоставляются. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется организатором закупки (заказчиком) самостоятельно по наименованию и ИНН
участника закупки (сайт http://zakupki.rosatom.ru/Web.aspx?node=unscrupulous)
|
|
Требования к продукции:
|
№
|
Формулировка требования
|
1
|
Работы должны соответствовать требованиям, указанным в томе 2 «Техническая часть». Участник запроса предложений должен принять во внимание, что ссылки в документации запроса
предложений на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или
наименование изготовителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса предложений может представить в своей заявке на участие в запросе
предложений иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или товар иных
изготовителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических
условиях (аналоги).
Требуемые документы:
- Техническое предложение, подтверждающее выполнение каждого технического требования (том 2) в соответствии с инструкциями, приведенными в документации по запросу
предложений (подраздел 5.1, Форма 2), в том числе содержащее: • описание участником в его заявке выполняемых работ (в том числе состав работ и последовательность их
выполнения, технология выполнения работ, сроки выполнения работ); • указание объема работ или порядка его определения.
|
|
Формы для участия:
|
Заявка участника
|
Справка о кадровых ресурсах
|
Сводная таблица стоимости
|
График поставки товара выполнения работ оказания услуг
|
График оплаты поставляемого товара выполнения работ оказываемых услуг
|
План распределения объемов поставки
|
|
Действия:
|
Ознакомиться с правилами проведения процедуры закупки
|
#btnRequest-2314272-1 .CreditsRequest, .CreditsRequest { padding: 5px 20px; font-size: 18px; } Получить банковскую гарантию
#creditRequestTable-2314272-1 { border: solid 3px #2B7DA7; border-collapse: collapse; } #creditRequestTable-2314272-1 img { height: 200px !important; width: 200px !important; }
|
Банковские гарантии от Банка «ВТБ24» для поставщиков и подрядчиков ГК «РОСАТОМ». ООО МФО «РусТендер» – один из лидеров тендерного кредитования. Финансовая, юридическая и
консалтинговая поддержка клиентов по всей территории России. Сервис высочайшего качества, экономия времени, комфортная ценовая политика.
|
|
Принятие решения по гарантиям до 50 млн. руб. в течение 2-х часов. Установка предварительного лимита до итогов конкурса. Форма гарантии соответствует требованиям
Заказчика. Подписание документов через ЭЦП, без визита в банк. Мы – профессионалы в своем деле!
|
|
Банк «СКИБ» предоставляет финансовые продукты и сервисы в режиме онлайн, направленые на поддержку участников закупок по 44-ФЗ, 223-ФЗ: - Банковские гарантии - Тендерное
кредитование (44-ФЗ) - Кредит на исполнение контракта
|
|
Вопросы претендентов/участников - 0
|