Категории классификатора:
|
3132115 Провода связи распределительные
4530734 Монтаж оборудования устройств электропитающих и кабельных
|
Дата публикации:
|
29.03.2017 16:46
|
Сроки поставки:
|
14.06.2017 - 30.11.2017
Сроки выполнения Работ по Договору: ? дата начала выполнения Работ: дата заключения Сторонами Договора; ? дата окончания выполнения Работ: 30.11.2017.
|
Почтовый адрес заказчика:
|
г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
|
Местонахождение заказчика:
|
109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
|
Контактное лицо:
|
Киселева Елена Александровна, тел.+7 (812) 595-82-51, kiseleva@odusz.so-ups.ru
|
Конкурсная комиссия:
|
Постоянно действующая закупочная комиссия Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада, созданная приказом Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада от 16.05.2016 № 127
|
Требования к участникам:
|
Участником открытого конкурса может быть любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель – субъекты малого и среднего предпринимательства. Претендовать на победу в конкурсе могут
Участники конкурса, предложившие лучшие условия для исполнения Договора и отвечающие следующим требованиям:
а) соответствие Участника конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение обязательств, являющихся предметом
Договора;
б) не проведение ликвидации Участника конкурса – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника конкурса – юридического лица, индивидуального предпринимателя
банкротом и об открытии конкурсного производства;
в) не приостановление деятельности Участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Конкурсной заявки;
г) отсутствие у Участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые
предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с
законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в
случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
д) предоставление сведений в соответствии с п. 5.1.5. Конкурсной документации;
е) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об Участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Участника закупки - юридического лица;
ж) отсутствие у Участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - Участника закупки
судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде
лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом
осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
з) Участник является субъектом малого или среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»;
и) наличие у Участника конкурса за последние 3 (Три) года опыта выполнения аналогичных и сопоставимых по объему работ, стоимость которых составляет не менее 30% (Тридцати процентов)
начальной (предельной) цены Договора, заключаемого по результатам конкурса
|
Комплект конкурсной документации:
|
Конкурсная документация предоставляется без взимания платы в форме электронного документа на сайте системы B2B-Center (www.b2b-center.ru), начиная с даты размещения закупки.
|
Конкурсная документация:
|
|
Порядок предоставления конкурсной документации:
|
Конкурсная документация предоставляется без взимания платы в форме электронного документа на сайте системы B2B-Center (www.b2b-center.ru), начиная с даты размещения закупки.
|
Обеспечение конкурсных заявок, кроме банковских гарантий:
|
Обязательства Участников, связанные с подачей Конкурсных заявок, обеспечиваются неустойкой в размере 2 % (Двух процентов) от начальной (предельной) цены Договора без учета налогов,
установленной п. 1.12. настоящего Извещения, что составляет 63 666 (Шестьдесят три тысячи шестьсот шестьдесят шесть) рублей 59 копеек.
Участник вместо соглашения о неустойке вправе предоставить по своему выбору иное обеспечение исполнения обязательств, связанных с подачей Конкурсной заявки: внести денежное обеспечение на
расчетный счет Организатора конкурса или предоставить Организатору конкурса банковскую гарантию на условиях, предусмотренных разделом 7 Конкурсной документации. Любое обеспечение Конкурсной
заявки представляется Участником в размере 2 (Двух) % от начальной (предельной) цены Договора без учета налогов, что составляет 63 666 (Шестьдесят три тысячи шестьсот шестьдесят шесть)
рублей 59 копеек
|
Конкурсные заявки:
|
Документы, входящие в Конкурсную заявку и составленные на иностранном языке, представляются с переводом на русский язык, заверенным надлежащим образом.
Все суммы денежных средств в документах, входящих в Конкурсную заявку, должны быть выражены в российских рублях.
|
При выборе победителя учитывается:
|
Цена без НДС
|
Место вскрытия конвертов:
|
Вскрытие конвертов с заявками состоится на сайте системы электронных торгов группы B2B-Center (www.b2b-center.ru).
|
Дата окончания подачи заявок:
|
Вскрытие конвертов с заявками состоится 19.04.2017 в 09:00 по московскому времени.
|
Дата рассмотрения заявок:
|
16.05.2017 09:00
|
Место рассмотрения заявок:
|
г. Санкт-Петербург, пр. Тореза, д.31
|
Дата и время подведения итогов:
|
16.05.2017 09:00
|
Место подведения итогов:
|
г. Санкт-Петербург, пр. Тореза, д.31
|
Критерии выбора победителя и сроки заключения договора:
|
Победителем конкурса признается Участник, который предложил лучшие условия исполнения Договора и Конкурсной заявке которого на основании результатов окончательной оценки и сопоставления
Конкурсных заявок присвоен первый номер.
Договор между Заказчиком и Победителем заключается на основании Протокола о результатах конкурса в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента подведения итогов конкурса.
|
Лимитная (начальная) цена закупки:
|
Лот № 1. 3 183 329,66 руб. (цена без НДС)
|
Переторжка:
|
Организатор конкурса имеет право воспользоваться правом на проведение переторжки.
|
Поставщик не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков
Организатором установлено требование об отсутствии сведений о участнике процедуры в реестр недобросовестных поставщиков. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется
организатором самостоятельно
:
|
Да
|
Участие субъектов малого и среднего предпринимательства
Организатором проводится процедура, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Проверка на соответствие критериям отнесения к субъектам малого и
среднего предпринимательства осуществляется организатором самостоятельно
:
|
Участниками данной закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
|
Дополнительная информация по тендеру о конкурсе:
|
Оплата выполненных Работ по Договору производится Заказчиком путем перечисления 100 % (Ста процентов) цены Договора на расчетный счет Подрядчика не позднее 30 (Тридцати) календарных дней со
дня завершения Работ по Договору в целом, подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (Унифицированная форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат
(Унифицированная форма № КС-3) и выставления Подрядчиком счета на оплату и счета-фактуры, оформленного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (условие о
счете-фактуре не включается в Договор в случае отсутствия у Подрядчика обязанности по уплате налога на добавленную стоимость).
|
Адрес места поставки товара, проведения работ или оказания услуг:
|
г Санкт-Петербург, пр-кт Тореза, д 31
|
Программа закупок:
|
Заявка № 6440058
|
Выгрузка на ОС:
|
Номер извещения на ЕИС:
31704952413
|
|
|
Дата последнего редактирования:
|
29.03.2017 16:33
|
Информация о подписи:
|
Подписано ЭП
|
|
|