САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И АДАПТИВНОГО СПОРТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"
Поставка автофургона для нужд СПб ГБУ "Центр адаптивного спорта Санкт-Петербурга" в 2025 году
Информация о процедуре закупки
Дата начала подачи заявок 26.03.2025 14:48
Дата окончания подачи заявок 02.04.2025 08:00
Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 04.04.2025
Обеспечение заявки
Требуется обеспечение заявок
Размер обеспечения 40 366 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
Порядок внесения денежных средств
Платежные реквизиты для перечисления денежных средств при уклонении участника закупки от заключения контракта: p/c 03224643400000007200 л/с 0281042 БИК 014030106
Начальная цена контракта
Цена за единицу измерения: 4 036 667 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
Идентификационный код закупки 252781483963078140100100010090000000
Объект закупки
|
Наименование товара, работы, услуги
|
Код позиции по КТРУ
|
Единица измерения
|
Количество
|
Цена за единицу измерения
|
Стоимость позиции
|
|
Автофургон
|
29.10.40.000-00000019
|
Штука
|
1
|
4036666.67
|
4036666.67
|
Итого: 4036666.67 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
Особенности размещения
Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Ограничения и запреты
Обеспечение исполнения контракта
Размер обеспечения 403666.667 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта Исполнение Контракта обеспечивается: - предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее - ФЗ N 44), Постановления Правительства РФ от 08.11.2013 N 1005, содержащей следующие обязательства Поставщика, надлежащее исполнение которых
обеспечивается такой независимой гарантией: любые обязательства по контракту, связанные с неисполнением, ненадлежащим исполнением, просрочкой исполнения Поставщиком обязательств по контракту,
а также обязательства, за неисполнение, ненадлежащее исполнение, просрочку исполнения которых Контрактом предусмотрена неустойка; - или внесением денежных средств на указанный Заказчиком
счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Срок действия независимой гарантии должен превышать
предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в
соответствии со статьей 95 ФЗ N 44. Гарантия должна содержать информацию, что споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Иные требования и условия предоставления обеспечения исполнения контракта определяются в соответствии со статьей 96 ФЗ N 44 и
требованиями раздела 7 Приложения № 1 к Контракту «Условия электронного контракта, формируемые без использования ЕИС»
Обеспечение гарантийных обязательств
Требуется обеспечение гарантийных обязательств Да
Размер обеспечения гарантийных обязательств 403666.67 (10.0 %) (Российский рубль)
Порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств, требования к обеспечению Гарантийные обязательства обеспечиваются Поставщиком посредством предоставления: - независимой
гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (далее – ФЗ N 44), Постановления Правительства РФ от 08.11.2013 N 1005, содержащей следующие
обязательства Поставщика, надлежащее исполнение которых обеспечивается такой независимой гарантией: любые гарантийные обязательства по контракту, связанные с неисполнением, ненадлежащим
исполнением, просрочкой исполнения Поставщиком гарантийных обязательств по контракту и требований Заказчика, предъявляемых в рамках гарантийных обязательств, а также обязательства, за
неисполнение, ненадлежащее исполнение, просрочку исполнения которых в течение гарантийного срока Контрактом предусмотрена неустойка; - или внесением денежных средств на указанный Заказчиком
счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Срок действия независимой гарантии должен превышать
предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в
соответствии со статьей 95 ФЗ N 44. Гарантия должна содержать информацию, что споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Иные требования и условия предоставления обеспечения гарантийных обязательств определяются в соответствии со статьей 96 ФЗ N
44 и требованиями раздела 8 Приложения № 1 к Контракту «Условия электронного контракта, формируемые без использования ЕИС»
Связь с планом закупок
Номер плана закупок 202503725000133001
Номер позиции 202503725000133001000002
