Текущий ремонт инженерных сетей (№87336681)

Общая информация о заказе

Заказ №: 0134300054025000136
Способ размещения заказа Электронный аукцион
Размещение заказа осуществляет Заказчик
Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование заказа: Текущий ремонт инженерных сетей
Аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке по следующему адресу РТС-тендер http://www.rts-tender.ru
Идентификационный код закупки (ИКЗ): 253384000289838510100100710023312244
Закупка у СМП и СОНО

Контактная информация по проведению тендера

Организация АДМИНИСТРАЦИЯ УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНН 3840002898
Адрес места нахождения 665479, Иркутская область, м.р-н. УСОЛЬСКИЙ, БЕЛОРЕЧЕНСКОЕ, РП БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ, ЗД. 100
Почтовый адрес 665479, Иркутская область, Усольский р-н, Белореченский рп, дом 100
Контактное лицо Соколова Наталья Игоревна
Телефон: 8-39543-21230
Электронная почта: urmozakaz@mail.ru

Заказчик

Организация АДМИНИСТРАЦИЯ УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНН 3840002898

Предоставление конкурсной документации

Место предоставления п Железнодорожный, Инженерные коммуникации в р.п Железнодорожный от узла 32 до узла 40 ул Новогодняя; от узла 4 до узла 11, от узла 7 до узла 12 пер. Новый. Сроки выполнения работ: начало выполнения работ – с даты подписания контракта. окончание выполнения работ – 15.08.2025 г.

Порядок размещения заказа

Дата и время начала подачи заявок: 14.07.2025 в 09:00+08:00
Дата проведения процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги: 14.07.2025
Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 15.07.2025

Обеспечение заявки

Обеспечение заявки есть
Размер обеспечения заявки 56034.64 рублей

Обеспечение контракта

Обеспечение контракта есть
Срок и порядок предоставления обеспечения: Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ. Безотзывная независимая гарантия должна в том числе содержать: - указание на то, что все споры по независимым гарантии подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Иркутской области.

Информация об объекте закупки

Наименование товара, работы, услуги: Текущий ремонт инженерных сетей
Количество: 1 (Единица измерения: )
Цена за ед.изм.: 5603464.09 рублей
Стоимость: 5603464.09 рублей
Код по ОКПД2: 33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки