Общая информация о тендере
Номер закупки на источнике 0145300005225000317
Способ размещения закупки Электронный аукцион
Организатор тендера АДМИНИСТРАЦИЯ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Название тендера Выполнение работ по ремонту в МОБУ "Сертоловская Гимназия" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, , ул. Молодцова, д. 18
Аукцион проводится на электронной площадке Электронная торговая площадка «Фабрикант»
Закупка у СМП и СОНО
Опубликовано 2025-07-09
Организатор тендера АДМИНИСТРАЦИЯ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Адрес местонахождения организации 188640, 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138
Почтовый адрес организации 188640, 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138
Контактное лицо организатора Харченко Жанна Петровна
Телефон: 8-81370-25144
Факс: 8 (81370) 25144
Электронная почта: skp@vsevreg.ru
Дополнительная информация: Сроки выполнения работ: Начало работ: с момента заключения Контракта. Окончание работ: не позднее 25.08.2025 года.
Информация о процедуре закупки
Дата начала подачи заявок 09.07.2025 17:26
Дата окончания подачи заявок 17.07.2025 09:00
Дата аукциона в электронной форме 17.07.2025
Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 21.07.2025
Обеспечение заявки
Требуется обеспечение заявок
Размер обеспечения 64 481 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
Порядок внесения денежных средств
Платежные реквизиты для перечисления денежных средств при уклонении участника закупки от заключения контракта: p/c 03232643416120004500 л/с 05453900810 БИК 044030098
Начальная цена контракта
Цена за единицу измерения: 6 448 110 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
Идентификационный код закупки 253470308203647030100100790014399244
Объект закупки
|
Наименование товара, работы, услуги
|
Код позиции
|
Единица измерения
|
Количество
|
Цена за единицу измерения
|
Стоимость позиции
|
|
Выполнение работ по ремонту в МОБУ "Сертоловская Гимназия" по адресу: г. Сертолово, мкр. Сертолово, ул. Молодцова, д. 18
|
43.99.90.190
|
Условная единица
|
1
|
6448110
|
6448110
|
Итого: 6448110 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
Особенности размещения
Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 2 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Ограничения и запреты
Обеспечение исполнения контракта
Размер обеспечения 1934433 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта В соответствии с Приложением №3 к извещению (Проект контракта) и требованиями ст. 45, 96 Федерального закона от 05.04.2013
№44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"Споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по независимой
гарантии, подлежат рассмотрению Арбитражным судом г. Санкт - Петербурга и Ленинградской области.
Обеспечение гарантийных обязательств
Требуется обеспечение гарантийных обязательств Да
Размер обеспечения гарантийных обязательств 6448.11 (0.1 %) (Российский рубль)
Порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств, требования к обеспечению В соответствии с Приложением №3 к извещению (Проект контракта) и требованиями ст. 45, 96
Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"Споры, возникающие в связи с
исполнением обязательств по независимой гарантии, подлежат рассмотрению Арбитражным судом г. Санкт - Петербурга и Ленинградской области.
Связь с планом закупок
Номер плана закупок 202503453001185001
Номер позиции 202503453001185001000079
